Sähköasennuksen huoltokustannukset riippuu suoraan monimutkaisuusluokasta ja huoltotiheydestä. Arvioita tehdessämme otamme huomioon jokaisen yksittäisen kytkinlaitteen, sähkölaitteet, lamppu. Insinöörimme perehtyy sähköasennusten huoltoa koskeviin sääntöihin ja määräyksiin, ja sinä valitset itsenäisesti tarvitsemasi. Olemassa olevan sähköasennuksen ja sen laitteiden on läpäistävä Huolto ja ennaltaehkäisevä huolto vähintään kerran vuodessa. Aktiivisella sähköasennuksella tarkoitetaan jännitteellistä sähköasennusta. Tekemällä kanssamme sopimuksen sähköasennuksen huollosta tulet kanta-asiakkaaksemme ja saat merkittäviä alennuksia kaikenlaisista töistämme, mukaan lukien sähköasennuksen tarkastustestit.Huoltosopimus rakennukset ja kaapelilinjat kuluttajan tasapainosta on tarpeen saada lainkäyttölupa laitoksen sähköasennukseen käyttöä varten.Huolto on saatavilla kaikille Moskovan ja Moskovan alueen toimipisteille. Hätäryhmät työskentelevät Moskovan alueella. Moskovan alueella hätähenkilöstön saapumisaika asetetaan jokaiselle laitokselle erikseen.

Asennetulla teholla 50 kW asti olemassa olevan sähköasennuksen ylläpitokustannukset ovat 8 000 ruplaa kuukaudessa


• Asennetulla teholla 50 kW - 150 kW olemassa olevan sähköasennuksen ylläpitokustannukset ovat 12 000 ruplaa kuukaudessa. Hintaan sisältyy yksi asentajaryhmän lähtö toisen monimutkaisuusluokan sähkölaitteiden määräaikaiskorjauksiin. Jokainen seuraava lähtö (mukaan lukien hätä ja matkat asiakkaan aloitteesta) maksetaan erikseen 8 000 ruplaa.
  
• Kun asennettu kapasiteetti on yli 150 kW, olemassa olevan sähköasennuksen ylläpitokustannukset määräytyvät laitoksen todellisen laitteiden määrän perusteella arvion mukaan (Arvioitu rakennuksen sähköasennuksen huoltokustannukset ovat 1 000 ruplaa per 1 kW asennetusta kapasiteetista vuodessa).

Vaihdettavat kulutusosat ja laitteet maksetaan erikseen toimittajan kustannuksella tai asiakkaan ostaa ne ennen joukkueen saapumista.
Huoltotiheys on 1 kerta kuukaudessa - 1 kerta vuosineljänneksessä asiakkaan valinnan mukaan.
Työmaakäyntien aikana asentajatiimi voi tehdä töitä asiakkaan listan mukaan.
Hätätapauksissa yöllä, viikonloppuisin ja vapaapäiviä matkan hinta kaksinkertaistuu.

Säännöt sähkötilojen vastuuhenkilön nimittämisestä

Sähköasennuksissa 1000 V asti sähköasennusta huoltavan käyttö- ja huoltohenkilöstön tulee noudattaa viranomaismääräyksiä. Organisaation hallinto- ja tekninen henkilöstö (vastaa sähkötiloista, johtaja jne.) ei voi suorittaa kunnossapitotöitä. Sähköasennuksen itsenäistä huoltoa varten organisaatiolla on oltava käyttöpalvelu sekä sertifioitu käyttö- ja korjaushenkilöstö. Oman käyttöpalvelun puuttuessa organisaatio on velvollinen tekemään sähköasennuksen kunnossapidosta erikoistuneen palveluorganisaation kanssa sopimuksen.

Nykyisen IPBEE:n ja PTEEP:n mukaan sähkötaloudesta vastaava henkilö nimetään hallinnollisen ja teknisen henkilöstön keskuudesta.

Hallinto- ja tekninen henkilöstö - johtajat ja asiantuntijat, jotka vastaavat huollon, korjauksen, asennuksen ja käyttöönoton järjestämisestä.

Hallinnollisen ja teknisen henkilöstön joukosta kuuluva työntekijä läpäisee sertifioinnin Rostekhnadzor-komissiossa ja hänellä on oltava vähintään IV turvallisuusryhmä.

Sähkötiloista vastaavan tulee olla organisaation henkilökunnalla. Sähkötiloista vastaavaksi voidaan määrätä henkilö kolmannen osapuolen organisaatiosta, joka esitellään henkilökunnalle samanaikaisesti.

Sähkötiloista vastaavan henkilön nimittäminen vahvistetaan yritykselle tilauksella.

Käyttö- ja korjaushenkilöstön tulee suorittaa sähköasennuksen huolto ja käyttö

Käyttö- ja korjaushenkilöstö – sähkölaitteiden kunnossapitoa ja korjausta, asennusta, säätöä ja testausta tarjoava henkilöstö, joka on erityisesti koulutettu ja valmisteltu käyttöhuoltoon heille osoitettujen sähköasennusten hyväksytyssä laajuudessa.

Oman käyttöpalvelun puuttuessa sähköasennuksen huollon ja käytön voi suorittaa erikoistunut organisaatio huoltosopimuksen perusteella.

Luokka 1
Ulkoinen silmämääräinen tarkastus ilman purkamista
käyttöolosuhteiden ja kuormituksen noudattamisen tarkastus
pölynpoisto ja laitteiden puhdistus
kiinnityksen lujuuden tarkistaminen ja kiinnikkeiden kiristys
ylikuumenemisen hallinta
Näkyvien vaurioiden korjaus ilman purkamista
Hyväksyminen tarvittaviin toimenpiteisiin hätäsammutukseen asti

Luokka 2
Kaikki teokset kategoriassa 1
Silmämääräinen tarkastus laitteiden osittaisella purkamalla
Laitteen osittainen purkaminen
Kiinnikkeiden osittainen vaihto
Kosketusosien puhdistus
kulutusosien vaihto (käynnistimet, lamput jne.)
väritys
maadoituksen tarkistus
verkkoparametrien ohjausmittaukset
viallisten osien ja kokoonpanojen tunnistaminen, korjaus tai vaihto

Luokka 3
Kaikki teokset kategoriassa 2
Osien irrotus ja täydellinen purkaminen
Yhteysosien pesu
Vaurioituneiden verkon osien vaihto
Suojaus mekaanisia vaurioita vastaan
epäonnistuneiden osien ja kokoonpanojen hylkääminen ja korjaaminen
laitteiden kokoonpano, säätö ja testaus

Jotkut luokan 2 sisäisten tehonsyöttöverkkojen kunnossapitostandardeihin sisältyvistä töistä:

Sähköverkkojen eristyksen, annosten tilan, suojakuorien ja suojapinnoitteiden kunnon tarkastus tarvittavin toimenpitein

Verkon painumisen ja eristysvaurioiden eliminointi

Kärjen juottaminen

Eristysvastuksen mittaus

Valaisimien ulkoinen ja sisäinen tarkastus vianetsinnälläja palaneiden polttimoiden vaihto

Kytkinkaappien tarkastus, osien kiristys, viallisten osien ja kokoonpanojen tunnistaminen korjauksen tai vaihdon yhteydessä

Sähköasennusten määräaikaishuolto

Kiinteistön ylläpitosopimus tarvitaan sähköasennuksen käyttöönoton yhteydessä. Sähköasennusten asennus varmistaa valmiuden käyttöönottohetkellä ja käytön aikana tarpeellista sähkölaitteiden huolto. Sähköasennusten asiantunteva käyttö ja sähkölaitteiden huolto ovat avain sähköasennuksen oikeaan toimintaan. Säännöllinen sähköasennusten tarkastus säästää rahaa sähköasennusten korjauksessa. Sähkökoneiden huolto on määrätty viranomais- ja teknisissä asiakirjoissa. Huollon säännöllisyyden määrää sähkötiloista vastaava henkilö sähkölaitteiden passien perusteella ja sen hyväksyy organisaation tekninen johtaja. Tällöin on otettava huomioon muuttuvat käyttöolosuhteet. Huollon yhteydessä tehdään sähkölaitteiden määräaikaisia ​​ennakkokorjauksia yrityksen hallinnon kanssa sovitun aikataulun mukaisesti. Sähköverkkojen huolto on yksi yrityksemme päätoimialoista. Luota meihin sähköverkkojen kunnossapito ja he palvelevat sinua pitkiä vuosia määritellyn käyttöiän jälkeen.

Lataa mallisopimus sähköasennuksen kunnossapidosta

TEE TILAUS

SOPIMUS nro ____

palvelujen tarjoamiseensähköverkkojen ja -asennuksien huolto

Tšeljabinsk "__" _______ 201_

________________________________________________, jäljempänä "urakoitsija", jota edustavat toisaalta _______________________________________________________________________________________________________________________________ ja kunnan talousarvio oppilaitos"Keskiverto peruskoulu Tšeljabinskin nro 000" , jäljempänä "asiakas" , , Peruskirjan perusteella toimivat sen sijaan ovat tehneet tämän sopimuksen seuraavasti:

1. SOPIMUKSEN AIHE

1.1. Tilaaja ohjeistaa ja urakoitsija sitoutuu sovitun ajan kuluessa maksua vastaan ​​toimittamaan Asiakkaan tiloissa osoitteessa Sijainti: Tšeljabinsk, st. 60 vuotta lokakuuta, k.26a, Asiakkaan käyttövastuuseen liittyvien sähköverkkojen ja -asennusten kunnossapitopalvelut Sähköasennushuoltopalveluluettelon (Sopimuksen liite) mukaisesti.

1.1.1. Sähköverkkojen ja valaistusverkkojen kunnossapito (toimenpidekokonaisuus, joka sisältää palvelut rakennuksen (tilojen) kokonaisuutena sekä sen yksittäisten osien ja järjestelmien teknisen kunnon valvomiseksi ja toimivuuden ylläpitämiseksi) sähköverkkojen ja valaistusverkkojen, kytkinlaitteiden, kytkinlaitteet, jotka sisältyvät näihin verkkoihin ja komponentteihin yleinen kaava Asiakkaan sähkönjakelu;

1.1.2. Asiakkaan yleisen sähkönjakelusuunnitelman muodostavien sähköverkkojen ja valaistusverkkojen, kytkinlaitteiden, kytkinlaitteiden hätähuolto (epämääräisten palvelujen tarjoaminen ja hätätilanteiden nopea poistaminen huolletuissa rakennuksissa ja tiloissa);

1.1.3. Asiakkaan yleisen sähkönjakelujärjestelmän muodostavien sähköverkkojen ja valaistusverkkojen, kytkinlaitteiden, kytkinlaitteiden ympärivuorokautinen välityspalvelu (ympärivuorokautinen hakemusten vastaanotto puhelimitse).

1.2. Urakoitsijan osana sähköasennusten huoltoa tarjoamien palveluiden luettelo on seuraava:

1.2.1. Sähköasennusten tarkastukset. Osana tarkastuksia Urakoitsija suorittaa seuraavat toimenpiteet:

Sähköasennusten saatavuuden, huollettavuuden ja säädösten vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen;

Valvontakiskojen, kaapeleiden kunto, kosketinliitäntöjen lämmityksen puute, koskettimien hehkun ja palovammojen puuttuminen;

Eristyksen kunnon silmämääräinen tarkastus, pölyn, halkeamien, lastujen, purkausten jne. puuttuminen;

Tarkastuksia tehdään 1 kerta 2 viikossa klo 8.00-17.00 arkisin osapuolten sopimana.

1.2.2. Tämänhetkinen sähköasennuksen korjaus materiaaleilla Luettelon materiaaleista ja osista, joita Urakoitsija käyttää palvelujen suorittamisessa 1 kuukauden sisällä (Liite sopimus), eli: sulakkeet - enintään 3 kpl kuukaudessa, kytkimet - enintään 3 kpl kuukaudessa, pistorasiat - enintään 3 kpl kuukaudessa ja sähköpatruunat - enintään 3 kpl kuukaudessa, sähköverkon osuus enintään 5 metriä kuukaudessa. Nykyiset korjaukset tehdään kerran kuukaudessa klo 8.00-17.00 arkisin osapuolten sopimana.

1.2.3. Sähkötiloista vastaavan henkilön tehtävien suorittaminen: sähköasennuksen toiminnan organisointia koskevien tarvittavien asiakirjojen kehittämisen ja ylläpidon järjestäminen; Huollon oikea-aikaisen ja laadukkaan suorittamisen varmistaminen, ajoitetut ennaltaehkäisevät työt; varmistetaan tehonsyöttösuunnitelmien yhteensopivuus varsinaisten käyttöjärjestelmien kanssa merkinnällä varmentamisesta, ohjeiden ja kaavioiden tarkistamisesta.

1.3. Urakoitsijan osana sähköasennuksen hätähuoltoa tarjoamien palveluiden luettelo on seuraava:

1.3.1. Sähköasennuksen sammutus osittain tai kokonaan (arkisin osapuolten sopimuksen mukaan klo 8.00-17.00, 2,5 tuntia hakemuksen vastaanottamisesta).

1.3.2. Onnettomuuden syyn tunnistaminen silmämääräisellä tarkastuksella ja jos onnettomuuden poistamisen tai hätäosuuden paikallistamisen määräaika ei ylitä 2 (kaksi) tuntia, sen poistaminen.

1.3.3 Ympärivuorokautinen välityspalvelu: hakemusten vastaanotto vuorokauden ympäri sähköverkkojen ja valaistusverkkojen puhelimilla, kojeistoilla, näihin verkkoihin kuuluvilla ja Asiakkaan yleisen sähkönjakelusuunnitelman muodostavilla kytkinlaitteilla (2,5 tuntia sähkönjakelujärjestelmästä). hakemuksen saapumisaika).

1.4 Toimeksisaaja tarjoaa tämän sopimuksen mukaiset palvelut urakoitsijan materiaaleja käyttäen

1.5. Osapuolet (osapuolten edustajat) kirjaavat jokaisen tämän sopimuksen mukaisen palvelun tarjoamisen tosiasian suoritettujen palveluiden rekisteriin, jota asiakas pitää.

1.6. Toimeksisaajan tämän sopimuksen mukaisten palvelujen suorittamisen ehdot: Kanssa_______ päällä ___________.

2. SOPIMUKSEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Urakoitsija on velvollinen:

2.1. Palvelujen tarjoamisen aikana itsenäisesti tai ottamalla mukaan kolmansia osapuolia, joilla on tarvittavat taidot, laitteet ja tarvittaessa todistukset, lisenssit ja muut luvat, tarjota palveluita ajallaan ja tässä sopimuksessa määrätyllä tiheydellä.

2.2. Tarjoa ympärivuorokautista lähetyspalvelua, eli huolehdi hakemusten ympärivuorokautisesta vastaanottamisesta puhelimitse. Toimeksisaaja toimittaa puhelinnumerot 1 arkipäivän kuluessa tämän sopimuksen allekirjoittamisesta.

2.3. Tekijä: kirjallinen pyyntö Tilaaja tarkastaa urakoitsijan sähköasennusten teknistä, hätä- ja poistohuoltoa koskevat sopimukset palveluorganisaation kanssa.

2.4. Viimeistään palvelun suorituskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä laskuttaa Asiakkaalle maksua, suoritettua palvelua koskeva lasku:

Sähköasennusten huolto;

Sähkölaitteistojen hätähuolto;

Sähköasennusten lähetyspalvelu.

2.5. Jos on tarpeen suorittaa töitä, joita ei ole määrätty tässä sopimuksessa, sekä vaativat lisämaksua (eli suorittamalla korjaus- ja organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä rakennuksen tai tilan sähkölaitteiden vaurioiden ja toimintahäiriöiden poistamiseksi, sekä estämään ilmeisiä sähkölaitteiden hätävikoja jne.), kiinnitä Asiakkaan huomio kirjoittaminen tietoa tarvittavat määrät palvelut ja niiden kustannukset.

2.6. Osapuolten välisen sopimussuhteen päätyttyä luovuttaa välittömästi kohteen tilojen avaimet Asiakkaalle vastaanotto- ja luovutusasiakirjan mukaisesti, jos nämä avaimet ovat aiemmin siirtyneet Toimeksisaajalle.

2.7. Tarjoa laadukkaita palveluita. Tarjoa palveluja sovellettavien määräysten vaatimusten mukaisesti.

2.8. Toimeksisaaja on velvollinen asiakkaan pyynnöstä poistamaan havaitut puutteet omalla kustannuksellaan 2. kalenteripäivät siitä hetkestä lähtien, kun viimeksi mainittu esitti oikeudellisen vaatimuksen.

Urakoitsijalla on oikeus:

2.9. Määrittää itsenäisesti menettelyn ja menetelmän tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi, mukaan lukien urakoitsijoiden määrittäminen palvelujen tarjoamiseksi, urakoitsijoiden ja muiden organisaatioiden palkkaaminen kaikkien tai osan palvelujen tarjoamiseksi, samalla kun hän on vastuussa Asiakkaalle niiden laadusta ja määrästä .

2.10. Jos on tarpeen ryhtyä kiireellisiin toimenpiteisiin sähköasennuksissa tapahtuvan onnettomuuden ehkäisemiseksi tai poistamiseksi, rajoita niiden toimintaa tai sammuta ne kokonaan. Toimeksisaaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajalle näiden rajoitusten käyttöönotosta tai täydellisestä sulkemisesta.

2.11. Suorittaaksesi korjauksia sähköasennuksissa katkaise virransyöttö ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle puhelimitse.

2.12. Toimeksisaajalla on oikeus keskeyttää palvelujen tarjoaminen, mikäli Asiakas ei täytä tässä sopimuksessa määrättyä velvollisuuttaan toimittaa teknisiä asiakirjoja.

3. ASIAKKAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Asiakas on velvollinen:

3.1. Maksu kuukausittain, viimeistään selvityskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä kokonaan toimeksisaajan palveluista siirtämällä varoja hänen käyttötililleen. Allekirjoita ja palauta urakoitsijan osoitteeseen yksi kopio suoritetuista palveluista.

3.2. Päästä Urakoitsijan ja huoltoorganisaation edustaja vapaasti tiloihin rutiinitarkastuksia varten, sähköasennusten toimintahäiriöiden syiden selvittämiseksi ja niiden korjaamiseksi.

Tarjoa Vapaa pääsy sähköasennuksiin, välittömästi poistamaan pääsyä estävät olosuhteet, olemaan vastuussa pääsyn tarjoamatta jättämisestä.

3.3. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä välittömästi urakoitsijan lähettäjälle urakoitsijan ilmoittamiin lähettämispalveluita tarjoaviin puhelinnumeroihin.

Onnettomuus - sähköasennuksen (sähköasennukset) osittainen tai täydellinen toimintahäiriö, joka edellyttää sähköasennuksen (sähköasennukset) osittaista tai täydellistä sammuttamista.

Ei myöhäisiltapäivä onnettomuuspäivän jälkeen osapuolet laativat onnettomuuden tosiasiasta lain, joka vahvistaa sen mahdollisia syitä. Osapuolet määräävät tämän lain perusteella onnettomuuden poistamisesta aiheutuvien kustannusten suuruuden.

3.5. Tarjoa urakoitsijalle pääsy kaikkiin kiinteistön tiloihin ja nimeä toimeksiantajan kanssa työskentelystä vastaava henkilö.

3.6. Toimeksisaajalle tämän sopimuksen mukaisten palvelujen suorittamisen alkamispäivänä luovuttaa urakoitsijalle avaimet (vastaanottotodistuksen mukaan) tilojen tiloista, jotka ovat tarpeellisia urakoitsijan tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi, tai muuten (at Asiakkaan valinnan mukaan) tarjoavat urakoitsijalle pääsyn näihin tiloihin.

3.7. Koordinoi urakoitsijan kanssa muiden henkilöiden sähkötöiden suorittaminen asiakkaan työmaalla.

3.8. Tarjoa tarvittava tekninen dokumentaatio urakoitsijan pyynnöstä.

Asiakkaalla on oikeus:

3.9. Tee ehdotuksia urakoitsijan toiminnan parantamiseksi.

3.10. Saada toimeksisaajalta tietoja velvoitteiden täyttämisestä.

3.11. Käytä muita Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ​​oikeuksia.

4. OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

4.1. Sopimuksen laiminlyönnistä tai virheellisestä täytäntöönpanosta osapuolet ovat vastuussa lain mukaan Venäjän federaatio.

4.2. Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan kaikki vahingot, jotka ne ovat aiheuttaneet toiselle osapuolelle sopimusvelvoitteidensa virheellisestä suorittamisesta.

4.3. Mikäli toimeksisaaja ei täytä tätä sopimusta kokonaan tai osittain, on urakoitsija velvollinen maksamaan Asiakkaalle sakkoa, joka on 1 % sopimuksen arvosta.

4.4 Jos Toimeksisaaja viivästyy tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisessä, Asiakkaalla on oikeus vaatia sakkojen maksamista. Sakkoa kertyy jokaiselta tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttämisen viivästymispäivästä alkaen sopimuksessa asetetun velvoitteen täyttämisen määräajan päättymispäivää seuraavasta päivästä. Sakkojen määräksi vahvistetaan yksi kolme sadasosaa sakkojen maksupäivänä voimassa olevasta Venäjän federaation keskuspankin jälleenrahoituskorosta. Toimeksisaaja on vapautettu sakkojen maksamisesta, jos hän osoittaa, että sopimusvelvoitteen täyttämisen viivästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä tai tilaajan tuottamuksesta.

4.5 Mikäli Asiakas viivästyy sopimuksessa määrätyn velvoitteen täyttämisessä, toisella osapuolella on oikeus vaatia sakkomaksua (sakkoa, sakkoja). Palautus (sakko, viivästyskorko) veloitetaan jokaiselta sopimuksessa määrätyn velvoitteen täyttämisen viivästymispäivästä alkaen sopimuksessa asetetun velvoitteen täyttämisen määräajan päättymispäivää seuraavasta päivästä. Tällaisen pidätyksen (sakko, viivästyskorko) määräksi vahvistetaan yksi kolme sadasosaa Venäjän federaation keskuspankin jälleenrahoituskorosta, joka on voimassa sakon (sakko, viivästyskorko) maksupäivänä. Asiakas vapautuu sakkomaksusta (sakko, korko), jos hän osoittaa, että mainitun velvoitteen täyttäminen on viivästynyt ylivoimaisesta esteestä tai toisen osapuolen tuottamuksesta.

4.6. Se, että Toimittaja on täyttänyt virheellisesti sopimuksen mukaiset velvoitteensa, sekä sakkomaksun suuruus määritellään ja kirjataan lakiin.

4.8 Sakon maksaminen ei vapauta Toimittajaa sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä.

5. KUSTANNUKSET, PALVELUN HYVÄKSYMISMENETTELY, MAKSUMENETTELY

5.1. Laskutuskausi on yksi kalenterikuukausi.

5.2. Tämän sopimuksen mukaisten palveluiden (ylläpidon) hinta yhden kuukauden ajalta on _________________________________ (________________________________________________) ruplaa.

Palveluiden kokonaishinta koko sopimuskaudelta on _________________________________ (_________________________________________________) ruplaa.

5.3. Sopimuksen hinta sisältää itse Palvelujen kustannukset, urakoitsijan palvelujen suorittamisessa käyttämien materiaalien ja osien kustannukset, arvonlisäveron, verot, maksut ja muut toimeksisaajan pakolliset maksut.

Valuutta - Venäjän rupla.

5.4. Asiakas maksaa Palveluista Venäjän ruplissa lähetettyjen laskujen (laskujen) mukaisesti tilisiirtona Raha Toimeksisaajan tilille 10 pankkipäivän kuluessa suoritettujen palveluiden allekirjoituspäivästä.

5.5. Lopussa kalenterikuukausi Toimeksisaaja toimittaa laskun, suoritetusta palvelusta ja muut maksuasiakirjat Asiakkaalle viimeistään 5. päivänä palvelujen suorituskuukautta seuraavana päivänä.

5.6. Asiakas allekirjoittaa 3 kalenteripäivän kuluessa suoritetusta palvelusta ja siirtää yhden kopion Toimeksisaajalle. Jos toimeksisaajan tarjoamien palvelujen laadusta on väitteitä, tilaaja on velvollinen ilmoittamaan ne kirjallisesti suoritetusta palvelusta ja siirtämään tämä toimeksisaajalle viimeistään kolmen päivän kuluessa siitä, kun tilaaja on vastaanottanut sen. suoritetuista palveluista. Toimeksisaaja on velvollinen asiakkaan pyynnöstä poistamaan havaitut puutteet omalla kustannuksellaan 2 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun viimeksi mainittu on esittänyt oikeudellisen vaatimuksen.

5.7. Mikäli Asiakas ei allekirjoita suoritettujen palveluiden todistusta eikä suoritettujen palvelujen laadusta ole vaatimuksia, palvelu katsotaan laadukkaasti ja täysimääräisesti suoritetuksi, Asiakkaan hyväksymänä ja maksetaan kokonaisuudessaan.

5.8. Osittain suoritetun palvelun laatuvaatimuksen olemassaolo ei vapauta Asiakasta maksusta siinä osassa, josta ei ole erimielisyyksiä.

6. FORCE MAJEURE

6.1. Osapuolet vapautuvat vastuusta tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden osittaisesta tai täydellisestä laiminlyönnistä ylivoimaisen esteen, nimittäin tulvien, tulipalojen, maanjäristysten, sabotaasien, vihollisuuksien, saarron, lainsäädännön muutosten, jotka estävät tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden asianmukaisen täyttämisen. sopimus, sekä muut tämän sopimuksen tekemisen jälkeen syntyneet hätäolosuhteet, jotka ovat suoraan vaikuttaneet osapuolten velvoitteiden täyttämiseen ja joita osapuolet eivät ole voineet ennakoida ja estää.

6.2. Osapuoli, jolle velvollisuuksien asianmukainen suorittaminen on osoittautunut mahdottomaksi ylivoimaisen esteen vuoksi, on velvollinen 3 (kolmen) kalenteripäivän kuluessa näiden olosuhteiden sattumisesta ilmoittamaan kirjoittaminen toiselle osapuolelle toimenpiteiden esiintymisestä, tyypistä ja mahdollisesta kestosta.

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, MUUTTAMINEN JA PÄÄTTYMINEN

7.1. Tämä sopimus tulee voimaan __________ ja on voimassa _______________ asti ja taloudellisten velvoitteiden osalta kunnes osapuolet täyttävät sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

7.2. Muutokset ja lisäykset tämän sopimuksen määräyksiin ovat mahdollisia osapuolten suostumuksella Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kaikki muutokset ja lisäykset tehdään kirjallisesti osapuolten allekirjoittamalla lisäsopimukset sopimukseen. Kaikki sovellukset ja lisäsopimuksia ovat erottamaton osa sopimusta.

7.3. Sopimuksen purkaminen on sallittua osapuolten sopimuksella, tuomioistuimen päätöksellä tai sopimuksen osapuolen yksipuolisen kieltäytymisen yhteydessä sopimuksen täytäntöönpanosta siviililain mukaisesti.

8. RIITOJEN RATKAISUMENETTELY, OSAPUOLTEN VAATIMUKSET

8.1. Kaikki tämän sopimuksen täytäntöönpanon aikana syntyneet erimielisyydet ja erimielisyydet osapuolet ratkaisevat neuvotteluin valitusmenettelyn mukaisesti.

8.2. Vaatimukset on esitettävä kirjallisesti ja valtuutetun henkilön allekirjoittamat. Vastaus reklamaatioon on annettava kirjallisesti kolmen päivän kuluessa vastaanottamisesta ja valtuutetun henkilön allekirjoittama.

8.3 Vaatimuksessa luetellaan sopimuksen täytäntöönpanon aikana tehdyt rikkomukset viitaten sopimuksen tai sen liitteiden asiaa koskeviin määräyksiin, kuvataan vastuun arvostus (menetys) sekä toimenpiteet, joihin Osapuolen on ryhdyttävä rikkomusten poistamiseksi.

9. MUUT EHDOT

9.1. Tämä sopimus on tehty kahtena kappaleena, jotka ovat yhtä suuret oikeudellinen vaikutus, yksi kummallekin puolelle.

9.2. Urakoitsijan operatiivisen vastuun raja määräytyy talon sisäisen alueen tilavuuden mukaan, eli se rajoittuu laitoksen (huoltotilat, rakennus) seinien ulkorajaan.

9.3. Kaikissa muissa suhteissa, joita ei ole määrätty tässä sopimuksessa, osapuolet ohjaavat Venäjän federaation voimassa olevaa lainsäädäntöä.

10. OSAPUOLTEN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUKSET:

Sovellus

sopimukseen nro ____, päivätty ____________ 201_.

Palveluluettelokäyttöön liittyvien sähköasennusten kunnossapitoon

vastuuta asiakkaalle

	Palveluluettelo	Jaksoisuus	Ajankäyttö
	Kunnossapito - Asiakkaan yleisen sähkönjakelujärjestelmän muodostavat sähköverkot ja valaistusverkot, kytkinlaitteet, kytkinlaitteet, jotka kuuluvat näihin verkkoihin. Sähkölaitteiden ohjaus, suojaverkot, lukituslaitteet jakotaulussa; Sähköasennusten saatavuuden, huollettavuuden ja säädösten vaatimustenmukaisuuden tarkistaminen; Virtakiskojen, kaapeleiden tilan valvonta, kontaktilämmityksen puute liitännät, tarkistamalla kontaktien hehkun ja palovammojen puuttuminen; Eristyksen kunnon silmämääräinen tarkastus, pölyn, halkeamien, lastujen puuttuminen, päästöt jne.; Maadoitus- ja nollajohtimien kunnon tarkistaminen; Sulakkeiden kunnon tarkistus. 2. Nykyinen korjaus sisältää: Sulakkeet - jopa 3 kpl kuukaudessa, Kytkimet - jopa 3 kappaletta kuukaudessa, Myyntipisteet - jopa 3 kappaletta kuukaudessa, Sähkökasetit - jopa 3 kappaletta kuukaudessa, Sähköosuus jopa 5 metriä kuukaudessa. 3. Sähköasennuksen toiminnan organisointia koskevien tarvittavien asiakirjojen kehittämisen ja ylläpidon järjestäminen; Huollon oikea-aikaisen ja laadukkaan suorittamisen varmistaminen, ajoitetut ennaltaehkäisevät työt; varmistetaan tehonsyöttösuunnitelmien yhteensopivuus varsinaisten käyttöjärjestelmien kanssa merkinnällä varmentamisesta, ohjeiden ja kaavioiden tarkistamisesta.		Klo 8.00-17.00 arkisin osapuolten sopimuksen mukaan
	Hätähuolto - Asiakkaan yleisen sähkönjakelusuunnitelman muodostavien ylläpitopalvelujen tarjoaminen ja hätätilanteiden nopea poistaminen huolletuissa rakennuksissa ja tiloissa, sähköverkoissa ja valaistusverkoissa, kojeistoissa, kytkinlaitteissa 1. Sähköasennuksen kytkeminen pois päältä osittain tai kokonaan. 2. Onnettomuuden syyn tunnistaminen silmämääräisellä tarkastuksella ja, jos onnettomuuden poistamisaika ei ylitä 2 (kaksi) tuntia, onnettomuuksien poistaminen tai hätäosuuden paikantaminen.	Hakemuksella, tarkastusten tulosten mukaan	Työpäivät sopimuksen mukaan juhlat klo 8.00-17.00,
	24/7 lähetyspalvelu: Asiakkaan sähkön yleisen jakelujärjestelmän muodostavien sähköverkkojen ja valaistusverkkojen, kytkinlaitteiden, näihin verkkoihin kuuluvien kytkinlaitteiden hakemusten vastaanotto puhelimitse ympäri vuorokauden.	kellon ympäri	kellon ympäri, 2,5 tuntia siitä, kun DC vastaanotti hakemuksen

Asiakaspäällikkö:

Johtaja _______________ () _________________________ (_________________)

Sovellus

sopimukseen nro ___, päivätty _______ 201_.

Luettelo urakoitsijan palveluiden tarjonnassa käyttämistä materiaaleista ja osista

1 kuukauden sisällä.

1. Sulake - enintään 3 kpl.

2. Kytkin - enintään 3 kpl.

3. Pistorasia - enintään 3 kpl.

4. Sähköpatruuna - enintään 3 kpl.

5. Sähköverkon osuus - enintään 1,5 m.

Johtaja _______________ () _________________________()

TYÖSOPIMUS

sähkölaitteiden korjaukseen Nro _____ E/2014

Jekaterinburg "__" ________ 2014

Rajavastuuyhtiö "UralElectroMashService", jäljempänä "urakoitsija", joka toimii peruskirjan perusteella, ja toisaalta ____________________________________________________________, jäljempänä "asiakas", jota edustaa ______________________________________________ ovat tehneet tämän sopimuksen seuraavasti:

1. Sopimuksen kohde

1.1. Tämän sopimuksen mukaisesti TARJOAJA sitoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana ASIAKKAAN pyynnöstä suorittaa töitä sähkölaitteiden korjauksesta, ja ASIAKAS sitoutuu ottamaan vastaan ​​ja maksamaan työn tulokset.

2. Menettely suoritettujen töiden toimittamiseksi ja vastaanottamiseksi.

2.1. Tilaajan toimesta suoritetun työn hyväksyminen tapahtuu suoritetun työn vastaanottotodistuksen (jäljempänä Todistus) perusteella, joka on laadittu kahtena kappaleena - yksi kummallekin osapuolelle ja molempien osapuolten allekirjoittama. . Laki on erottamaton osa tätä sopimusta.

2.2 Toimeksisaaja laatii asiakirjan ja lähettää sen tilaajalle allekirjoitettavaksi.

2.3 Tilaaja on velvollinen 5 (viiden) kalenteripäivän kuluessa Todistuksen vastaanottamisesta hyväksymään suoritetut työt ja allekirjoittamaan Todistuksen tai lähettämään suoritettua työtä koskevat vaatimuksensa Toimeksisaajalle.

3. Työkustannukset ja maksumenettely

4.1.3. Jos korjauksia ei ole mahdollista suorittaa, sovittaessa ASIAKKAAN kanssa sähkölaitteet voidaan hylätä Asiakkaan kustannuksella.

4.2. Asiakas sitoutuu:

4.2.1. Hyväksy URAKAISIN suorittama työ allekirjoittamalla valmistumistodistuksen.

4.2.2. Maksaa määräaikoja tämän sopimuksen kohdan 3. mukaisesti seuraavat palvelut:

Sähkölaitteiden korjaus;

Sähkölaitteiden teurastustyöt (purkaminen, vianetsintä, kokoonpano);

5. Takuut

5.1. RAJOITTAJA takaa sähkölaitteiden oikean toiminnan edellyttäen, että se suorittaa:

6.2 Mikäli Asiakas kieltäytyy yksipuolisesti perusteettomasti tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, hän on velvollinen korvaamaan urakoitsijalle kaikki sopimuksen toteuttamisesta aiheutuneet kustannukset.

6.3 Osapuolet eivät ole vastuussa tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta, jos rikkomukset johtuvat olosuhteista tai toimista, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa (force majeure). Tässä tapauksessa olosuhteet ja toimet on vahvistettava toimivaltaisten viranomaisten asiakirjoilla tai ne ovat yleisesti tiedossa.

7. Sopimuksen kesto

7.1. Tämä sopimus tulee voimaan sen allekirjoittamisen jälkeen valtuutetut edustajat Osapuolet ja voimassa "31" asti joulukuuta 2014 ja laskelmien kannalta ja hyväksytty velvoitteiden täyttäminen kunnes ne on pantu kokonaan täytäntöön.

"Asiakas"

"Urakoitsija" PE "Simelektroserrich", jota edustaa johtaja Ivanov A.A., joka toimii peruskirjan perusteella, on tehnyt tämän sopimuksen seuraavasti:

1. SOPIMUKSEN AIHE.

1.1. "Asiakas" opastaa ja "urakoitsija" vastaa sähkölaitteiden, joiden jännite on enintään .... kV, käyttö- ja huoltotyöt sekä ajankohtaiset korjaukset. Näin ollen "Laki sähköverkkojen taseomistuksen ja osapuolten toimintavastuun rajaamisesta" ja "Sähkötarkastuslaki", jossa ilmoitetaan koneiden numerot, tyypit ja mallit sekä teknisiä keinoja, niiden sijainnit, jotka ovat sopimuksen pakollisia liitteitä, "Toimija" ottaa vastuun "Asiakkaan" sähkötilojen turvallisesta kunnossa, joka sijaitsee osoitteessa: ______________________.

1.2. "Asiakkaan" sähköhenkilöstöllä on vähintään "4" sähköturvallisuusryhmä ja hän käyttää sähkölaitteita, koneita ja teknisiä välineitä, on velvollinen noudattamaan kuluttajien sähköasennusten turvallisen käytön sääntöjä (DNAOP 0,00-1,21-). 98), säännöt tekninen toiminta kuluttajien sähköasennukset, numero 4, 1989 ja Sähkölaitteiden käyttösäännöt (DNAOP 1.1.10-1.07-01). Jos tätä Sopimuksen kohtaa rikotaan, "Toimija" ei ole vastuussa koneiden ja teknisten välineiden toiminnasta.

2. SÄHKÖLAITTEIDEN SEKÄ SÄHKÖVERKKOJEN KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA KORJAUSJÄRJESTYS ..... kV:iin asti.

2.1. Käyttö- ja huoltopalvelut (jäljempänä huolto) - joukko töitä, joilla laitteiston toimintakunto säilyy sen käytön aikana. Sähkölaitteiden huolto sisältää sähkölaitteiden testauksen ja säädön, kosketinliitosten kiristyksen, eristysöljyn lisäyksen, sähkölaitteiden ja käytön aikana epäonnistuneiden laitteiden vaihdon. Määritellyt teokset on valmistettu "asiakkaan" materiaaleista. Materiaalien laadun tulee olla sähköasennusten toiminnan teknisten edellytysten mukainen. Jos toimitetun materiaalin laatu on huono, "Asiakas" on velvollinen vaihtamaan materiaalin.

2.2. "Asiakas" on velvollinen siirtämään "urakoitsijalle" vakiintuneen menettelyn mukaisesti laaditut ja hyväksytyt asiakirjat, jotka ovat tarpeen työn suorittamiseksi.

2.3. "Asiakas" on velvollinen noudattamaan kaikkia "urakoitsijan" - "urakoitsija" -yrityksen määräyksellä hyväksytyn sähköturvallisuudesta vastaavan henkilön ohjeita koneiden ja teknisten laitteiden oikeasta käytöstä ja säilyttämisestä, sallia vain työntekijöille, jotka olet suorittanut koulutuskurssin ja sinulla on asianmukainen sähköturvallisuusryhmä sähköasennuksiin pääsemiseksi.

2.4. "Urakoitsija" nimeää sähkölaitteiden huoltoon hyväksymismenettelyn jälkeen tilauksellaan "Asiakkaan" sähkötilojen turvallisesta käytöstä vastaavan henkilön, jonka sähköasennusten käyttöä koskevat määräykset ja ohjeet ovat "Asiakkaan" pakollisia. "henkilöstöä.

"Asiakkaan" sähkötiloista vastaava henkilö varmistaa, että vaatimukset täyttyvät:

Kuluttajien sähköasennusten teknisen toiminnan säännöt, kustantamo 1998, 4., tarkistettu ja täydennetty;

Kuluttajien sähköasennusten turvallisen käytön säännöt (DNAOP 0,00-1,21 -98);

Sähköisten suojalaitteiden käyttöä koskevat säännöt (DNAOP 1.1.10-1.07-01).

2.5. Pääoma ja nykyiset korjaukset"Urakoitsija" suorittaa sähköasennukset kohdan mukaisesti normatiiviset asiakirjat(Liitteet E1.PTE) lisämaksusta.

2.6. "Asiakkaalla" on oikeus soittaa "urakoitsijan" sähkötyöntekijälle kaikissa koneiden, laitteiden pysäyttämisessä toimintahäiriön vuoksi.

2.7. "Toimija" luovuttaa jokaisella käynnillä "Asiakkaan" luona edustajalleen lokin, johon tämä merkitsee käynnin päivämäärän, saapumis- ja lähtöajan ja vahvistaa mainitut tiedot allekirjoituksellaan.

2.8. "Asiakas" sitoutuu toimittamaan "urakoitsijalle" tarvittavat ehdot tehdä työtä. "Urakoitsija" varmistaa kuluttajan sähköasennuksen turvallista käyttöä koskevien sääntöjen noudattamisen "asiakkaan" henkilöstön koulutuksen osalta, suorittaa koulutusta ja tiedon testausta 2 ja 3 ryhmän sähköturvallisuudesta. henkilöstö, ei-sähköhenkilöstön opastaminen 1 sähköturvallisuusryhmän volyymissa ja sähköhenkilöstön osaamisen koulutus ja testaus 2-4 sähköturvallisuusryhmän määrässä.

2.9. Kun "Asiakkaan" sähkö- ja muut työntekijät suorittavat itsenäisesti töitä "Asiakkaan" sähköasennuksissa, "Urakoitsija" ei ole vastuussa sähköturvallisista työoloista.

2.10. "Urakoitsija" toimittaa sähköhenkilöstölleen sähkölaitteet standardien 1.1.10-1.07-01 mukaisesti.

3. PALVELUKUSTANNUKSET JA MAKSUMENETTELY.

Ylläpidon hinta määräytyy sähkötilojen tarkastusasiakirjan mukaan ja määräytyy tilavuuden, sähkötilojen huoltoedellytysten ja sähkölaitteiden teknisen kunnon mukaan.

3.1. "Asiakas" maksaa "Urakoitsijalle" sähkölaitosten kunnossapidosta ja vastuullisuudesta kunkin raportointikuukautta seuraavan kuukauden 10. päivänä ____ UAH:n tilausmaksun. __ kop. "urakoitsijan" toimittaman laskun mukaan.

3.2. Jos "Asiakas" rikkoo maksuehtoja, "Toimijalla" on oikeus keskeyttää ylläpito, kunnes velka on maksettu koko tämän sopimuksen voimassaoloajalta.

3.3. "Asiakkaan" sähköasennusten nykyisten tai suurten korjausten kustannukset määritetään Ukrainan DBN:n mukaisesti, ja ne näkyvät hyväksymistodistuksessa.

4. OSAPUOLTEN VASTUU.

4.1. Sopimuksen mukaisten velvoitteiden rikkomisesta osapuolet kantavat molemminpuolisen vastuun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toistuvaksi törkeitä rikkomuksia koneiden, laitteiden käyttöehdot "Urakoitsijalla" on oikeus irtisanoa Sopimus yksipuolisesti.

"Toimija" on velvollinen ilmoittamaan "Asiakkaalle" kaikista sähkölaitteiden toimintaan liittyvistä rikkomuksista kirjallisesti varoituksen muodossa, jossa todetut rikkomukset ja puutteet ilmoitetaan ja saatetaan "Asiakkaan" tietoon. kunnes kaikkien tähän rikkomukseen liittyvien sähkölaitteiden toimintahäiriöiden poistaminen on ehdottomasti kielletty, kun taas vastuu tällaisten (viallisten) sähkölaitteiden turvallisesta käytöstä on "Asiakkaalla".

4.2. "Toimija" vastaa "Asiakkaalla" varustettujen sähköasennusten, sähkökoneiden teknisestä kunnosta ja käyttökunnossapidosta vain, jos "Asiakas" täyttää tämän sopimuksen kohdat 1 ja 2.4.

4.3. "Asiakas" on velvollinen välittömästi ilmoittamaan "urakoitsijan" johtajalle "urakoitsijan" henkilöstön epäonnistumisesta tai virheellisestä suorittamisesta.

4.4 Osapuolet päättävät, että kaikki mahdolliset tämän sopimuksen mukaiset vaateet tulee käsitellä 3 päivän kuluessa vaatimuksen vastaanottamisesta.

4.5 Kaikki riidat, joista ei ole päästy sopimukseen, ratkaistaan ​​Ukrainan nykyisen lainsäädännön mukaisesti.