Kosten für die Wartung der Elektroinstallation hängt direkt von der Kategorie der Komplexität und der Wartungshäufigkeit ab. Bei der Erstellung eines Kostenvoranschlags berücksichtigen wir jede spezifische Schaltanlage, elektrische Apparate, Lampe. Unser Ingenieur macht Sie mit den Regeln und Vorschriften für die Wartung elektrischer Anlagen vertraut, und Sie wählen selbstständig aus, was Sie benötigen. Die vorhandene Elektroinstallation und ihre Ausrüstung müssen bestehen technischer Service und planmäßige vorbeugende Wartung mindestens einmal jährlich. Unter einer aktiven Elektroinstallation wird eine unter Spannung stehende Elektroinstallation verstanden. Wenn Sie mit uns einen Vertrag über die Wartung einer Elektroinstallation abschließen, werden Sie unser Stammkunde und erhalten erhebliche Rabatte auf alle Arten unserer Arbeiten, einschließlich Kontrollprüfungen der Elektroinstallation.Wartungsvertrag Gebäude u Kabelleitungen auf der Rechnung des Verbrauchers ist erforderlich, um einen Akt der Zulassung der elektrischen Anlage der Anlage in Betrieb zu erhalten.Die Wartung ist für alle Einrichtungen in Moskau und der Region Moskau verfügbar. Notfallteams arbeiten in der Region Moskau. In der Region Moskau wird die Ankunftszeit der Einsatzkräfte für jede Einrichtung individuell festgelegt.
- Mit der installierten Leistung von 50 kW bis 150 kW die Wartungskosten einer bestehenden Elektroinstallation betragen 12 000 Rubel pro Monat. Der Preis beinhaltet eine Abfahrt eines Installateurteams für planmäßige Reparaturen von Elektrogeräten der zweiten Komplexitätskategorie. Jede weitere Abreise (inkl Notfall und Reisen auf Initiative des Kunden) wird separat in Höhe von 8.000 Rubel bezahlt.
- Bei einer installierten Leistung von mehr als 150 kW werden die Kosten für die Wartung einer bestehenden Elektroinstallation durch das tatsächliche Volumen der Ausrüstung in der Einrichtung gemäß der Schätzung bestimmt (Die geschätzten Kosten für die Wartung der Elektroinstallation des Gebäudes betragen 1.000 Rubel pro 1 kW der installierten Leistung pro Jahr).
Bei einer installierten Leistung von bis zu 50 kW entfallen die Wartungskosten einer bestehenden Elektroinstallation 8 000 Rubel pro Monat
Zu ersetzende Verbrauchsmaterialien und Geräte werden auf Kosten des Lieferanten separat bezahlt oder vom Kunden vor Ankunft des Teams gekauft.
Die Häufigkeit der Wartung beträgt nach Wahl des Kunden 1 Mal pro Monat bis 1 Mal pro Quartal.
Während der Besuche vor Ort kann ein Team von Installateuren Arbeiten gemäß der Liste des Kunden ausführen.
Bei Notabfahrten nachts, am Wochenende u Feiertage Die Reisekosten werden verdoppelt.
Regeln für die Bestellung eines Verantwortlichen für elektrische Anlagen
In Elektroinstallationen bis 1000 V muss das Bedien- und Wartungspersonal der Elektroinstallation die besonderen Anforderungen der Aufsichtsbehörden erfüllen. Das administrative und technische Personal der Organisation (Verantwortlicher für elektrische Anlagen, Manager usw.) darf keine Wartungsarbeiten durchführen. Für die unabhängige Wartung der Elektroinstallation muss die Organisation über einen Betriebsdienst und zertifiziertes Betriebs- und Reparaturpersonal verfügen. In Ermangelung eines eigenen Betriebsdienstes ist die Organisation verpflichtet, mit einer spezialisierten Serviceorganisation einen Vertrag über die Wartung der Elektroinstallation abzuschließen.
Gemäß dem aktuellen IPBEE und PTEEP wird der Verantwortliche für die Elektrowirtschaft aus dem Kreis des administrativen und technischen Personals ernannt.
Verwaltungs- und technisches Personal - Manager und Spezialisten, die für die Organisation von Wartung, Reparatur, Installation und Inbetriebnahme verantwortlich sind.
Ein Mitarbeiter des Verwaltungs- und technischen Personals wird von der Rostekhnadzor-Kommission zertifiziert und muss eine Sicherheitsgruppe von mindestens IV haben.
Die Verantwortung für elektrische Anlagen muss im Personal der Organisation liegen. Für die elektrischen Anlagen kann eine dem Personal gleichzeitig vorgestellte Person einer Drittorganisation benannt werden.
Die Ernennung eines Verantwortlichen für elektrische Anlagen wird durch eine Anordnung für das Unternehmen formalisiert.
Wartung und Betrieb der elektrischen Anlage müssen von Betriebs- und Reparaturpersonal durchgeführt werden
Betriebs- und Reparaturpersonal - Personal, das Wartung und Reparatur, Installation, Einstellung und Prüfung elektrischer Geräte durchführt und speziell für die betriebliche Wartung im genehmigten Umfang der ihm zugewiesenen elektrischen Anlagen ausgebildet und vorbereitet ist.
In Ermangelung eines eigenen Betriebsdienstes können die Wartung und der Betrieb der Elektroanlage im Rahmen eines Wartungsvertrages von einer spezialisierten Organisation durchgeführt werden.
Kategorie 1
Äußere Sichtprüfung ohne Demontage
Überprüfung der Einhaltung der Betriebsbedingungen und Belastung
Staubentfernung und Gerätereinigung
Überprüfung der Festigkeit der Befestigung und Anziehen der Befestigungselemente
Überhitzungsschutz
Reparatur sichtbarer Schäden ohne Demontage
Annahme Notwendige Maßnahmen bis hin zur Notabschaltung
Kategorie 2
Alle Werke der Kategorie 1
Sichtprüfung mit teilweiser Demontage der Ausrüstung
Teilweise Demontage der Ausrüstung
Teilweiser Austausch von Befestigungselementen
Reinigung der Kontaktteile
Austausch von Verbrauchsmaterialien (Starter, Lampen usw.)
Färbung
Erdungsprüfung
Kontrollmessungen von Netzparametern
Identifizierung defekter Teile und Baugruppen, deren Reparatur oder Ersatz
Kategorie 3
Alle Arbeiten in Kategorie 2
Ausbau und vollständige Demontage von Teilen
Kontaktteile waschen
Austausch beschädigter Netzabschnitte
Schutz vor mechanischer Beschädigung
Ablehnung und Reparatur von fehlerhaften Teilen und Baugruppen
Montage, Einstellung und Prüfung von Geräten
Einige der Arbeiten, die in den Wartungsstandards für interne Stromversorgungsnetze der Kategorie 2 enthalten sind:
Inspektion der Isolierung elektrischer Netze, des Zustands der Rationen, des Zustands der Abschirmschalen und Schutzbeschichtungen mit Ergreifen der erforderlichen Maßnahmen
Beseitigung von Netzdurchhängen und Isolationsschäden
Lötspitze
Isolationswiderstandsmessung
Äußere und innere Inspektion von Leuchten mit Fehlersucheund durchgebrannte Glühbirnen ersetzen
Schaltschränke prüfen, Teile festziehen, defekte Teile und Baugruppen identifizieren und reparieren oder austauschen
Geplante vorbeugende Wartung von elektrischen Anlagen
Bauunterhaltsvertrag bei der Inbetriebnahme der Elektroinstallation erforderlich. Die Installation von Elektroinstallationen stellt die Bereitschaft zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme sicher und ist während des Betriebs erforderlich Wartung von elektrischen Geräten. Die fachkundige Bedienung von Elektroinstallationen und die Wartung von Elektrogeräten sind der Schlüssel zum korrekten Betrieb der Elektroinstallation. Eine regelmäßige Inspektion von Elektroinstallationen spart Geld bei der Reparatur von Elektroinstallationen. Die Wartung elektrischer Maschinen wird durch behördliche und technische Dokumentation vorgeschrieben. Die Regelmäßigkeit der Wartung wird von der für elektrische Anlagen verantwortlichen Person auf der Grundlage von Pässen für elektrische Geräte bestimmt und vom technischen Leiter der Organisation genehmigt. Dabei müssen wechselnde Betriebsbedingungen berücksichtigt werden. Im Rahmen der Wartung werden planmäßige vorbeugende Reparaturen an elektrischen Geräten gemäß einem mit der Verwaltung des Unternehmens vereinbarten Zeitplan durchgeführt. Wartung von elektrischen Netzen ist eine der Haupttätigkeiten unseres Unternehmens. Vertrauen Sie uns an Wartung von elektrischen Netzen und sie werden dir dienen lange Jahreüber die angegebene Lebensdauer hinaus.
Laden Sie sich einen Muster-Standardvertrag für die Wartung einer Elektroinstallation herunter
BESTELLEN
VEREINBARUNG Nr. ____
für die Erbringung von Dienstleistungen fürWartung von elektrischen Netzen und Anlagen
Tscheljabinsk "__" _______ 201_
________________________________________________, im Folgenden als „Auftragnehmer“ bezeichnet, vertreten durch __________________________________________________, handelnd auf der Grundlage von _________________________________________________________________ einerseits und dem Gemeindehaushalt Bildungseinrichtung"Durchschnitt allgemein bildende Schule Nr. 000 von Tscheljabinsk" , nachfolgend „Kunde“ genannt , , die auf der Grundlage der Charta handeln, haben dagegen diese Vereinbarung wie folgt geschlossen:
1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG
1.1. Der Auftraggeber beauftragt und der Auftragnehmer verpflichtet sich, innerhalb der vereinbarten Frist gegen Entgelt, in den Einrichtungen des Auftraggebers unter der Adresse bereitzustellen Ort: Tscheljabinsk, st. 60. Jahrestag des Oktobers, d.26a, Leistungen zur Instandhaltung elektrischer Netze und Anlagen im Zusammenhang mit der Betriebsverantwortung des Kunden gemäß Leistungsverzeichnis Instandhaltung elektrischer Anlagen (Anlage zum Vertrag).
1.1.1. Instandhaltung (eine Reihe von Maßnahmen, die Dienstleistungen zur Überwachung des technischen Zustands und zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Gebäudes (Räumlichkeiten) als Ganzes sowie seiner einzelnen Elemente und Systeme umfasst) von Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräte, die in diese Netze und Komponenten eingebunden sind allgemeines Schema Stromverteilung des Kunden;
1.1.2. Notfallwartung (Erbringung außerplanmäßiger Dienstleistungen und sofortige Beseitigung von Notsituationen in bedienten Gebäuden und Räumlichkeiten) von Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräten, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Stromverteilungssystem des Kunden bilden;
1.1.3. Dispatching-Service rund um die Uhr (Annahme von Anträgen rund um die Uhr per Telefon) von Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräten, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Schema der Verteilung des Stroms des Kunden bilden.
1.2. Die Liste der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen im Rahmen der Instandhaltung von Elektroanlagen lautet wie folgt:
1.2.1. Inspektionen von Elektroinstallationen. Im Rahmen der Inspektionen führt der Auftragnehmer folgende Maßnahmen durch:
Überprüfung der Verfügbarkeit, Gebrauchstauglichkeit und Übereinstimmung von Elektroinstallationen mit den Anforderungen der behördlichen Verordnungen;
Überwachung des Zustands von Sammelschienen, Kabeln, fehlender Erwärmung von Kontaktverbindungen, Überprüfung der Abwesenheit von Glühen und Verbrennungen von Kontakten;
Sichtprüfung des Isolationszustandes, Abwesenheit von Staub, Rissen, Spänen, Entladungen usw.;
Inspektionen werden mit einer Häufigkeit von 1 Mal in 2 Wochen von 8.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen durchgeführt, wie von den Parteien vereinbart.
1.2.2. Laufende Reparatur der Elektroinstallation unter Verwendung von Materialien gemäß der Liste der Materialien und Teile, die der Auftragnehmer bei der Erbringung von Dienstleistungen innerhalb von 1 Monat verwendet (Anhang zum Vertrag), und zwar: Sicherungen - bis zu 3 Stück pro Monat, Schalter - bis zu 3 Stück pro Monat, Steckdosen - in Höhe von bis zu 3 Stück pro Monat und Elektrokartuschen - in Höhe von bis zu 3 Stück pro Monat, ein Abschnitt des Stromnetzes bis zu 5 Meter pro Monat. Laufende Reparaturen werden einmal im Monat von 8.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen nach Vereinbarung der Parteien durchgeführt.
1.2.3. Ausübung der Funktion einer für elektrische Anlagen verantwortlichen Person: Organisation der Erstellung und Pflege der erforderlichen Dokumentation zur Organisation des Betriebs einer elektrischen Anlage; Sicherstellung einer rechtzeitigen und qualitativ hochwertigen Durchführung von Wartungsarbeiten, geplanten vorbeugenden Arbeiten; Gewährleistung der Überprüfung der Übereinstimmung von Stromversorgungsschemata mit den tatsächlichen Betriebsschemata mit einer Markierung über Überprüfung, Überarbeitung von Anweisungen und Diagrammen.
1.3. Die Liste der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen im Rahmen der Notwartung der Elektroanlage lautet wie folgt:
1.3.1. Teilweise oder vollständige Abschaltung der Elektroinstallation (werktags nach Vereinbarung der Parteien von 8.00 bis 17.00 Uhr, 2,5 Stunden nach Eingang des Antrags).
1.3.2. Feststellung der Unfallursache durch Sichtkontrolle und wenn die Frist zur Unfallbeseitigung oder Lokalisierung der Notstrecke 2 (zwei) Stunden nicht überschreitet, deren Beseitigung.
1.3.3 Dispatching-Service rund um die Uhr: Annahme von Anträgen rund um die Uhr per Telefon von Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräten, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Stromverteilungssystem des Kunden bilden (2,5 Stunden ab dem Zeitpunkt des Antragseingangs).
1.4. Dienstleistungen im Rahmen dieses Vertrages werden vom Auftragnehmer unter Verwendung der Materialien des Auftragnehmers erbracht
1.5. Jede Tatsache der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen dieser Vereinbarung wird von den Parteien (Vertretern der Parteien) in das vom Kunden geführte Verzeichnis der erbrachten Dienstleistungen eingetragen.
1.6. Die Frist für die Erbringung von Dienstleistungen durch den Auftragnehmer im Rahmen dieser Vereinbarung: mit_______ An ___________.
2. RECHTE UND PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS
Der Auftragnehmer ist verpflichtet:
2.1. Während des Zeitraums der Leistungserbringung selbstständig oder unter Hinzuziehung Dritter mit den erforderlichen Fähigkeiten, Ausrüstungen und ggf. Zertifikaten, Lizenzen und sonstigen Genehmigungen, um die Leistungen zeitgerecht und in der in diesem Vertrag vorgesehenen Häufigkeit zu erbringen.
2.2. Rund-um-die-Uhr-Dispatching-Services erbringen, d.h. telefonische Antragsannahme rund um die Uhr sicherstellen. Der Auftragnehmer stellt Telefonnummern innerhalb von 1 Werktag ab dem Datum der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bereit.
2.3. Von schriftlicher Antrag der Auftraggeber die vom Auftragnehmer mit einer Serviceorganisation für die technische, Notfall- und Dispositionswartung elektrischer Anlagen abgeschlossenen Verträge zur Überprüfung zur Verfügung stellt.
2.4. Spätestens am 5. Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Dienstleistungen erbracht wurden, stellen Sie dem Kunden eine Rechnung zur Zahlung aus, eine Handlung der erbrachten Dienstleistungen für:
Wartung von Elektroanlagen;
Notwartung von elektrischen Anlagen;
Versandservice von Elektroinstallationen.
2.5. Wenn es notwendig ist, Arbeiten durchzuführen, die nicht in diesem Vertrag vorgesehen sind, sowie eine zusätzliche Zahlung zu verlangen (d. h. die Durchführung einer Reihe von Reparaturen und organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden und Störungen an elektrischen Anlagen eines Gebäudes oder Geländes, sowie um offensichtliche Notausfälle von elektrischen Geräten usw. zu verhindern), den Kunden in Kenntnis zu setzen Schreiben Information über benötigte Volumina Leistungen und deren Kosten.
2.6. Übergeben Sie dem Auftraggeber nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen den Parteien unverzüglich die Schlüssel zu den Räumlichkeiten des Objekts gemäß Abnahme- und Übergabeakt, wenn diese Schlüssel zuvor dem Auftragnehmer übergeben wurden.
2.7. Bieten Sie qualitativ hochwertige Dienstleistungen an. Bereitstellung von Dienstleistungen gemäß den Anforderungen der geltenden Vorschriften.
2.8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers die festgestellten Mängel auf eigene Kosten innerhalb von 2 Kalendertage ab dem Zeitpunkt, an dem letzterer einen Rechtsanspruch geltend machte.
Der Auftragnehmer hat das Recht:
2.9. Das Verfahren und die Methode zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung unabhängig bestimmen, einschließlich der Bestimmung von Auftragnehmern für die Erbringung von Dienstleistungen, der Beauftragung von Auftragnehmern und anderen Organisationen mit der Erbringung aller oder einiger der Dienstleistungen, wobei die Verantwortung gegenüber dem Kunden für deren Qualität und Umfang erhalten bleibt .
2.10. Wenn es erforderlich ist, dringende Maßnahmen zu ergreifen, um einen Unfall an elektrischen Anlagen zu verhindern oder zu beseitigen, schränken Sie deren Betrieb ein oder schließen Sie sie vollständig ab. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich über die Einführung dieser Einschränkungen oder eine vollständige Stilllegung zu informieren.
2.11. Um Reparaturen an elektrischen Anlagen durchzuführen, schalten Sie die Stromversorgung durch telefonische Benachrichtigung des Kunden ab.
2.12. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Leistungserbringung auszusetzen, falls der Auftraggeber die in diesem Vertrag vorgesehene Verpflichtung zur Bereitstellung der technischen Dokumentation nicht erfüllt.
3. RECHTE UND PFLICHTEN DES KUNDEN
Der Kunde ist verpflichtet:
3.1. Monatlich bis spätestens zum 10. des auf den Abrechnungsmonat folgenden Monats einzahlen vollständig Leistungen des Auftragnehmers durch Überweisung auf sein Girokonto. Eine Kopie der Bescheinigung über die erbrachten Leistungen unterschreiben und an die Adresse des Auftragnehmers zurücksenden.
3.2. Lassen Sie den Vertreter des Auftragnehmers und der Serviceorganisation die Räumlichkeiten für vorbeugende Inspektionen frei betreten, ermitteln Sie die Ursachen von Fehlfunktionen elektrischer Anlagen und beseitigen Sie diese.
Versorgen Den freien Zugang an elektrischen Anlagen, die Umstände, die den Zugang verhindern, unverzüglich beseitigen, die Nichtgewährung des Zugangs verantworten.
3.3. Melden Sie einen Unfall unverzüglich dem Versanddienst des Auftragnehmers unter den vom Auftragnehmer angegebenen Telefonnummern, die den Versanddienst anbieten.
Unfall - eine teilweise oder vollständige Fehlfunktion einer Elektroinstallation (Elektroinstallationen), die eine teilweise oder vollständige Abschaltung der Elektroinstallation (Elektroinstallationen) erfordert.
Nicht Spätnachmittag nach dem Unfalltag erstellen die Parteien eine Akte über die Tatsache des Unfalls, die dessen festlegt mögliche Gründe. Auf der Grundlage dieses Gesetzes bestimmen die Parteien die Höhe der Kosten für die Beseitigung des Unfalls.
3.5. Gewähren Sie dem Auftragnehmer Zugang zu allen Räumlichkeiten der Einrichtung und benennen Sie im Auftrag eine verantwortliche Person für die Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer.
3.6. Übergeben Sie dem Auftragnehmer am Tag des Beginns der Leistungserbringung im Rahmen dieses Vertrages die Schlüssel (gemäß Abnahmeprotokoll) von den Räumlichkeiten der Einrichtung, die der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag benötigt, oder anderweitig (um nach Wahl des Auftraggebers) dem Auftragnehmer Zugang zu diesen Räumlichkeiten gewähren.
3.7. Koordinieren Sie mit dem Auftragnehmer die Durchführung von Elektroarbeiten durch andere Personen am Standort des Auftraggebers.
3.8. Stellen Sie das Notwendige bereit technische Dokumentation auf Wunsch des Auftragnehmers.
Der Kunde hat das Recht:
3.9. Machen Sie Vorschläge zur Verbesserung der Aktivitäten des Auftragnehmers.
3.10. Informationen vom Auftragnehmer über die Erfüllung von Verpflichtungen zu erhalten.
3.11. Üben Sie andere Rechte aus, die durch die geltende Gesetzgebung der Russischen Föderation gewährt werden.
4. VERANTWORTLICHKEITEN DER PARTEIEN
4.1. Für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages haften die Parteien nach den gesetzlichen Bestimmungen Russische Föderation.
4.2. Die Parteien sind verpflichtet, alle Schäden zu ersetzen, die sie der anderen Partei durch die nicht ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag erleiden.
4.3. Bei vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer ist dieser verpflichtet, dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % des Auftragswertes zu zahlen.
4.4. Im Falle einer Verzögerung bei der Erfüllung der in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtung durch den Auftragnehmer hat der Auftraggeber das Recht, die Zahlung von Vertragsstrafen zu verlangen. Strafen fallen für jeden Tag der Verzögerung bei der Erfüllung der in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtung an, beginnend mit dem Tag nach Ablauf der Frist für die Erfüllung der im Vertrag festgelegten Verpflichtung. Die Höhe der Strafe wird auf ein Dreihundertstel des Refinanzierungssatzes der Zentralbank der Russischen Föderation festgesetzt, der am Tag der Zahlung der Strafe gilt. Der Auftragnehmer ist von der Zahlung von Vertragsstrafen befreit, wenn er nachweist, dass die Verzögerung bei der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung auf höhere Gewalt oder auf ein Verschulden des Auftraggebers zurückzuführen ist.
4.5. Im Falle des Verzugs mit der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung durch den Kunden hat die andere Partei das Recht, die Zahlung einer Vertragsstrafe (Geldstrafe, Vertragsstrafe) zu verlangen. Der Verfall (Geldstrafe, Strafzinsen) wird für jeden Tag der Verzögerung bei der Erfüllung der vertraglich vorgesehenen Verpflichtung ab dem Tag nach Ablauf der vertraglich festgelegten Frist zur Erfüllung der Verpflichtung berechnet. Die Höhe eines solchen Verfalls (Geldstrafe, Strafzinsen) wird auf ein Dreihundertstel des Refinanzierungssatzes der Zentralbank der Russischen Föderation festgesetzt, der am Tag der Zahlung der Strafe (Geldstrafe, Strafzinsen) gilt. Der Kunde ist von der Zahlung einer Strafe (Bußgeld, Zinsen) befreit, wenn er nachweist, dass die Verzögerung bei der Erfüllung der angegebenen Verpflichtung auf höhere Gewalt oder auf das Verschulden der anderen Partei zurückzuführen ist.
4.6. Die Tatsache der nicht ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Vertrag durch den Lieferanten sowie die Höhe der Vertragsstrafe werden im Gesetz bestimmt und festgehalten.
4.8. Die Zahlung der Vertragsstrafe entbindet den Lieferanten nicht von der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag.
5. KOSTEN, LEISTUNGSABNAHMEVERFAHREN, ZAHLUNGSVERFAHREN
5.1. Der Abrechnungszeitraum beträgt einen Kalendermonat.
5.2. Die Kosten für Dienstleistungen (Wartung) im Rahmen dieser Vereinbarung betragen einen Monat ___________________________(________________________________________) Rubel.
Die Gesamtkosten der Dienstleistungen für die gesamte Vertragslaufzeit betragen _____________________________(_______________________________________) Rubel.
5.3. Die Vertragskosten umfassen die Kosten der Dienstleistungen selbst, Materialien und Teile, die vom Auftragnehmer bei der Erbringung der Dienstleistungen verwendet werden, Mehrwertsteuer, Steuern, Gebühren und andere obligatorische Zahlungen des Auftragnehmers.
Währung - Russischer Rubel.
5.4. Die Zahlung für die Dienstleistungen erfolgt durch den Kunden in russischen Rubel gemäß den ausgestellten Rechnungen (Rechnungen) durch Überweisung Geld auf das Verrechnungskonto des Auftragnehmers innerhalb von 10 Bankarbeitstagen ab dem Datum der Unterzeichnung des Leistungsakts.
5.5. Am Ende Kalendermonat Spätestens am 5. Tag nach dem Monat der Leistungserbringung übersendet der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Rechnung, einen Leistungsnachweis und sonstige Zahlungsbelege.
5.6. Innerhalb von 3 Kalendertagen unterzeichnet der Auftraggeber eine Leistungsurkunde und übersendet eine Ausfertigung an den Auftragnehmer. Bestehen Beanstandungen an der Beschaffenheit der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen, ist der Auftraggeber verpflichtet, diese im Leistungsakt schriftlich festzuhalten und diesen spätestens drei Tage nach Zugang beim Auftraggeber an den Auftragnehmer zu übermitteln der erbrachten Dienstleistungen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftraggebers die festgestellten Mängel auf eigene Kosten innerhalb von 2 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der rechtlichen Geltendmachung durch den Auftraggeber zu beseitigen.
5.7. Unterschreibt der Kunde die Leistungsurkunde nicht und bestehen keine Ansprüche auf die Beschaffenheit der erbrachten Leistungen, gelten die Leistungen als ordnungsgemäß und vollständig erbracht, vom Kunden ohne Beanstandung angenommen und sind vollumfänglich zahlbar.
5.8. Das Vorliegen eines Anspruchs auf die Qualität der teilweise erbrachten Leistungen befreit den Kunden nicht von der Zahlung des Teils, über den keine Meinungsverschiedenheiten bestehen.
6. HÖHERE GEWALT
6.1. Die Parteien sind von der Haftung für die teilweise oder vollständige Nichterfüllung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag im Falle von Umständen höherer Gewalt befreit, nämlich Überschwemmungen, Brände, Erdbeben, Sabotage, Feindseligkeiten, Blockaden, Gesetzesänderungen, die die ordnungsgemäße Erfüllung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag verhindern Vereinbarung, sowie andere Notfälle, die nach Abschluss dieser Vereinbarung eingetreten sind und sich direkt auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Parteien ausgewirkt haben und die die Parteien nicht vorhersehen und verhindern konnten.
6.2. Die Partei, für die sich die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen aufgrund des Eintritts von Umständen höherer Gewalt als unmöglich herausgestellt hat, ist verpflichtet, dies innerhalb von 3 (drei) Kalendertagen ab dem Datum des Eintritts dieser Umstände mitzuteilen Schreiben die andere Partei über deren Auftreten, Art und mögliche Dauer ihrer Handlung.
7. GÜLTIGKEIT, VERFAHREN ZUR ÄNDERUNG UND BEENDIGUNG DER VEREINBARUNG
7.1. Diese Vereinbarung tritt am __________ in Kraft und gilt bis zum ____________ und in Bezug auf die finanziellen Verpflichtungen, bis die Parteien ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung vollständig erfüllen.
7.2. Änderungen und Ergänzungen der Bestimmungen dieser Vereinbarung sind nach Vereinbarung der Parteien gemäß der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation möglich. Alle Änderungen und Ergänzungen erfolgen schriftlich durch Unterzeichnung zusätzlicher Vereinbarungen zum Vertrag durch die Parteien. Alle Bewerbungen u Zusatzvereinbarungen sind Vertragsbestandteil.
7.3. Die Beendigung des Vertrages ist durch Vereinbarung der Parteien, durch eine gerichtliche Entscheidung oder im Zusammenhang mit der einseitigen Weigerung der Vertragspartei, den Vertrag gemäß Zivilrecht zu erfüllen, zulässig.
8. VERFAHREN ZUR BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN, ANSPRÜCHEN DER PARTEIEN
8.1. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die während der Ausführung dieser Vereinbarung entstehen können, werden von den Parteien durch Verhandlungen in Übereinstimmung mit dem Anspruchsverfahren beigelegt.
8.2. Ansprüche müssen schriftlich eingereicht und von einer autorisierten Person unterzeichnet werden. Die Antwort auf die Reklamation wird innerhalb von drei Tagen nach Erhalt schriftlich erteilt und von einer autorisierten Person unterzeichnet.
8.3. Die Forderung listet die bei der Durchführung des Vertrages begangenen Verstöße unter Bezugnahme auf die einschlägigen Bestimmungen des Vertrages oder seiner Anlagen auf, spiegelt die Bewertung der Haftung (Verwirkung) sowie die Maßnahmen wider, die von der Partei zu ergreifen sind, um Verstöße zu beseitigen.
9. SONSTIGE BEDINGUNGEN
9.1. Diese Vereinbarung wird in zwei gleichlautenden Kopien erstellt Rechtswirksamkeit, eine für jede Seite.
9.2. Die Grenze der Betriebsverantwortung des Auftragnehmers wird durch den Umfang des innerbetrieblichen Territoriums bestimmt, und zwar auf die Außengrenze der Wände der Einrichtung (versorgte Räumlichkeiten, Gebäude).
9.3. In allen anderen Punkten, die nicht in dieser Vereinbarung vorgesehen sind, richten sich die Parteien nach der geltenden Gesetzgebung der Russischen Föderation.
10. ANGABEN UND UNTERSCHRIFTEN DER PARTEIEN:
Anhang
zum Vertrag Nr. ____ vom ____________ 201_.
Servicelistefür die Wartung von elektrischen Anlagen im Zusammenhang mit dem Betrieb
Verantwortung gegenüber dem Kunden
Serviceliste | Periodizität | Zeit verbringen |
|
Wartung - Stromnetze und Beleuchtungsnetze, Schaltanlagen, Schaltgeräte, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Stromverteilungssystem des Kunden bilden. Steuerung von elektrischen Geräten, Schutzgittern, Sperrvorrichtungen in der Schalttafel; Überprüfung der Verfügbarkeit, Gebrauchstauglichkeit und Übereinstimmung von Elektroinstallationen mit den Anforderungen der behördlichen Verordnungen; Überwachung des Status von Stromschienen, Kabeln, fehlender Kontaktheizung Sichtprüfung des Isolationszustandes, Abwesenheit von Staub, Rissen, Spänen, Zustand von Erdung und Neutralleiter prüfen; Überprüfung des Zustands der Sicherungen. 2. Die aktuelle Reparatur umfasst: Sicherungen - bis zu 3 Stück pro Monat, Schalter - bis zu 3 Stück pro Monat, Outlets - bis zu 3 Stück pro Monat, Elektrische Patronen - bis zu 3 Stück pro Monat, Stromabschnitt bis zu 5 Meter pro Monat. 3. Organisation der Erstellung und Pflege der erforderlichen Dokumentation zur Organisation des Betriebs der elektrischen Anlage; Sicherstellung einer rechtzeitigen und qualitativ hochwertigen Durchführung von Wartungsarbeiten, geplanten vorbeugenden Arbeiten; Gewährleistung der Überprüfung der Übereinstimmung von Stromversorgungsschemata mit den tatsächlichen Betriebsschemata mit einer Markierung über Überprüfung, Überarbeitung von Anweisungen und Diagrammen. | Von 8.00 bis 17.00 Uhr an Werktagen nach Vereinbarung der Parteien |
||
Notfallwartung - Bereitstellung von außerplanmäßigen Dienstleistungen und sofortige Beseitigung von Notfallsituationen in gewarteten Gebäuden und Räumlichkeiten, Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräten, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Stromverteilungssystem des Kunden bilden 1. Teilweise oder vollständige Abschaltung der Elektroinstallation. 2. Feststellung der Unfallursache durch Sichtkontrolle und, wenn die Frist zur Unfallbeseitigung 2 (zwei) Stunden nicht überschreitet, Unfallbeseitigung oder Lokalisierung der Notstrecke. | Per Antrag, nach den Ergebnissen der Kontrollen | Werktage nach Vereinbarung Partys von 8.00 bis 17.00 Uhr, |
|
24/7 Versandservice: Telefonische Annahme von Anträgen rund um die Uhr von Stromnetzen und Beleuchtungsnetzen, Schaltanlagen, Schaltgeräten, die in diesen Netzen enthalten sind und das allgemeine Schema der Verteilung des Stroms des Kunden bilden. | rund um die Uhr | rund um die Uhr, 2,5 Stunden ab Antragseingang beim DC |
Kundenbetreuer:
Direktor _______________ () __________________(_____________)
Anhang
zu Vereinbarung Nr. ___ vom _______ 201_.
Liste der vom Auftragnehmer bei der Erbringung von Dienstleistungen verwendeten Materialien und Teile
innerhalb von 1 Monat.
1. Sicherung - nicht mehr als 3 Stk.
2. Schalter - nicht mehr als 3 Stk.
3. Sockel - nicht mehr als 3 Stk.
4. Elektrische Patrone - nicht mehr als 3 Stk.
5. Abschnitt des Stromnetzes - nicht mehr als 1,5 m.
Direktor _______________ () __________________()
ARBEITSVERTRAG
für die Reparatur von Elektrogeräten Nr. _____ E/2014
Jekaterinburg "__" ________ 2014
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "UralElectroMashService", im Folgenden "Auftragnehmer" genannt, die auf der Grundlage der Charta handelt, einerseits und ____________________________________, im Folgenden "Kunde" genannt, vertreten durch ____________________________________, andererseits, haben diese Vereinbarung wie folgt abgeschlossen:
1. Vertragsgegenstand
1.1. Gemäß dieser Vereinbarung verpflichtet sich der AUFTRAGNEHMER während der Laufzeit dieser Vereinbarung auf Anfrage des KUNDEN Arbeit verrichten für die Reparatur von Elektrogeräten, und der KUNDE verpflichtet sich, die Arbeitsergebnisse abzunehmen und zu bezahlen.
2. Das Verfahren für die Lieferung und Abnahme der durchgeführten Arbeiten.
2.1. Die Abnahme der ausgeführten Arbeiten durch den Kunden erfolgt auf der Grundlage eines Akts der Abnahme der ausgeführten Arbeiten (im Folgenden als Gesetz bezeichnet), der in zwei Exemplaren erstellt wird - eines für jede der Parteien und von beiden Parteien unterzeichnet . Das Gesetz ist Bestandteil dieser Vereinbarung.
2.2 Die Urkunde wird vom Auftragnehmer erstellt und dem Auftraggeber zur Unterzeichnung zugesandt.
2.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 5 (fünf) Kalendertagen ab dem Datum des Erhalts des Zertifikats die durchgeführten Arbeiten abzunehmen und das Zertifikat zu unterzeichnen oder seine Ansprüche bezüglich der durchgeführten Arbeiten an den Auftragnehmer zu senden.
3. Arbeitskosten und Zahlungsverfahren
4.1.3. Bei Unmöglichkeit der Reparatur werden Elektrogeräte nach Absprache mit dem KUNDEN zu Lasten des KUNDEN zurückgewiesen.
4.2. Der Kunde verpflichtet sich:
4.2.1. Nehmen Sie die vom AUFTRAGNEHMER erbrachten Leistungen mit der Unterzeichnung des Abschlusszertifikats ab.
4.2.2. Einzahlen Fristen gemäß Ziffer 3. dieser Vereinbarung die folgenden Leistungen:
Reparatur von Elektrogeräten;
Arbeiten zum Aussortieren von Elektrogeräten (Demontage, Fehlersuche, Montage);
5. Garantien
5.1. Der AUFTRAGNEHMER garantiert den ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Ausrüstung, sofern sie Folgendes ausführt:
6.2 Im Falle einer einseitigen ungerechtfertigten Weigerung des Auftraggebers, diesen Vertrag auszuführen, ist er verpflichtet, dem Auftragnehmer alle Kosten zu erstatten, die diesem im Zusammenhang mit der Ausführung des Vertrages entstehen.
6.3 Die Parteien haften nicht für die Verletzung der Bestimmungen dieser Vereinbarung, wenn die Verletzungen durch Umstände oder Handlungen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen (höhere Gewalt). In diesem Fall müssen die Umstände und Maßnahmen durch die Unterlagen der zuständigen Behörden bestätigt werden oder allgemein bekannt sein.
7. Vertragsdauer
7.1. Dieses Abkommen tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft autorisierte Repräsentanten Parteien und gültig bis "31" Dezember 2014 B. kalkulatorisch und akzeptiert Erfüllung von Verpflichtungen bis sie vollständig umgesetzt sind.
"Kunde"
Der „Auftragnehmer“ PE „Simelektroservich“, vertreten durch den Direktor Ivanov A.A., der auf der Grundlage der Satzung handelt, hat andererseits diese Vereinbarung wie folgt geschlossen:
1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG.
1.1. Der „Kunde“ beauftragt und der „Auftragnehmer“ übernimmt den Betrieb und die Wartung sowie laufende Reparaturen von elektrischen Betriebsmitteln mit Spannungen bis .... kV. Dementsprechend geben das „Gesetz über die Abgrenzung des bilanziellen Eigentums an elektrischen Netzen und die Betriebsverantwortung der Parteien“ und das „Elektroinspektionsgesetz“ die darin enthaltenen Nummern, Typen und Modelle von Maschinen an und technische Mittel, deren Standorte, die zwingende Vertragsanlagen sind, übernimmt der „Auftragnehmer“ die Verantwortung für den sicheren Zustand der elektrischen Anlage des „Auftraggebers“, die sich in: ______________________ befindet.
1.2. Das Elektropersonal des „Kunden“ hat eine elektrische Sicherheitsgruppe von mindestens „4“ und bedient elektrische Anlagen, Maschinen und technische Mittel, ist verpflichtet, die Regeln für den sicheren Betrieb elektrischer Verbraucheranlagen (DNAOP 0.00-1.21- 98), Regeln technischer Betrieb elektrische Anlagen von Verbrauchern, Ausgabe 4, 1989 und Regeln für den Betrieb elektrischer Geräte (DNAOP 1.1.10-1.07-01). Bei einem Verstoß gegen diese Vertragsklausel haftet der „Auftragnehmer“ nicht für den Betrieb von Maschinen und technischen Mitteln.
2. BETRIEB, WARTUNG UND INSTANDSETZUNG VON ELEKTRISCHEN ANLAGEN UND ELEKTRISCHEN NETZWERKEN BIS ..... kV.
2.1. Betriebs- und Wartungsdienste (im Folgenden als Wartung bezeichnet) - eine Reihe von Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit des Geräts während seiner Verwendung. Die Wartung elektrischer Geräte umfasst das Prüfen und Einstellen elektrischer Geräte, das Festziehen von Kontaktverbindungen, das Hinzufügen von Isolieröl, den Austausch von elektrischen Geräten und Mitteln, die während des Betriebs ausgefallen sind. Ausgewiesene Werke werden aus Materialien des „Kunden“ hergestellt. Die Qualität der Materialien muss den technischen Bedingungen für den Betrieb elektrischer Anlagen entsprechen. Bei mangelhafter Qualität des zur Verfügung gestellten Materials ist der „Kunde“ verpflichtet, das Material zu ersetzen.
2.2. Der „Kunde“ ist verpflichtet, dem „Auftragnehmer“ die gemäß dem festgelegten Verfahren erstellte und genehmigte Dokumentation zu übergeben, die für die Ausführung der Arbeiten erforderlich ist.
2.3. Der „Auftraggeber“ ist verpflichtet, alle Anweisungen des „Auftragnehmers“ – der für die elektrische Sicherheit verantwortlichen Person des im Auftrag des „Auftragnehmers“ zugelassenen Unternehmens für den ordnungsgemäßen Betrieb und Erhalt von Maschinen und technischen Anlagen, nur Mitarbeitern zu gestatten, die eine Ausbildung absolviert haben und über eine entsprechende Elektrosicherheitsgruppe verfügen, um elektrische Anlagen zu betreten.
2.4. Der „Auftragnehmer“ benennt nach dem Verfahren zur Annahme von Elektroanlagen zur Wartung durch seine Bestellung eine Person, die für den sicheren Betrieb der Elektroanlagen des „Auftraggebers“ verantwortlich ist, deren Anordnungen und Weisungen zum Betrieb von Elektroanlagen für den „Auftraggeber“ verbindlich sind „Personal.
Der Verantwortliche für die elektrischen Anlagen des „Kunden“ stellt die Einhaltung der Anforderungen sicher:
Regeln für den technischen Betrieb elektrischer Anlagen von Verbrauchern, Verlag 1998, 4., überarbeitet und ergänzt;
Regeln für den sicheren Betrieb von elektrischen Verbraucheranlagen (DNAOP 0.00-1.21 -98);
Regeln für den Betrieb von elektrischen Schutzgeräten (DNAOP 1.1.10-1.07-01).
2.5. Kapital u laufende Reparaturen Elektroinstallationen werden vom „Auftragnehmer“ in der Höhe gem normative Dokumente(Anlagen E1.PTE) gegen eine zusätzliche Gebühr.
2.6. Der „Kunde“ hat das Recht, den Elektroinstallateur des „Auftragnehmers“ in allen Fällen des Anhaltens von Maschinen, Anlagen aufgrund einer Störung zu rufen.
2.7. Der „Auftragnehmer“ übergibt bei jedem Besuch beim „Auftraggeber“ seinem Vertreter ein Protokoll, in dem dieser das Datum des Besuchs, die Ankunfts- und Abfahrtszeit einträgt und die genannten Daten mit seiner Unterschrift beglaubigt.
2.8. Der „Kunde“ verpflichtet sich, dem „Auftragnehmer“ die notwendigen Voraussetzungen um die Arbeit zu erledigen. Der „Auftragnehmer“ sorgt für die Einhaltung der Regeln für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen des Verbrauchers in Bezug auf die Schulung des Personals des „Auftraggebers“, führt Schulungen und Prüfungen von Kenntnissen im Umfang von 2 und 3 Gruppen zur elektrischen Sicherheit durch Personal, Unterweisung von nichtelektrischem Personal im Umfang von 1 Elektrosicherheitsgruppe und Schulung und Prüfung der Kenntnisse von Elektropersonal im Umfang von 2-4 Elektrosicherheitsgruppen.
2.9. Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen des „Auftraggebers“ durch Elektro- und sonstige Mitarbeiter des „Auftraggebers“ ist der „Auftragnehmer“ nicht für elektrisch sichere Arbeitsbedingungen verantwortlich.
2.10. Der „Auftragnehmer“ stellt seinem Elektropersonal elektrische Betriebsmittel gemäß den Normen 1.1.10-1.07-01 zur Verfügung.
3. DIENSTLEISTUNGSKOSTEN UND ZAHLUNGSVERFAHREN.
Die Wartungskosten werden durch die Inspektion der elektrischen Anlagen bestimmt und richten sich nach dem Umfang, den Bedingungen für die Wartung der elektrischen Anlagen und dem technischen Zustand der elektrischen Ausrüstung.
3.1. Der „Kunde“ zahlt dem „Auftragnehmer“ für die Wartung und Verantwortung für elektrische Anlagen eine Abonnementgebühr am 10. Tag jedes Monats nach dem Berichtsmonat in Höhe von ____ UAH. __ Kop. laut Rechnung des „Auftragnehmers“.
3.2. Im Falle eines Verstoßes des „Kunden“ gegen die Zahlungsbedingungen hat der „Auftragnehmer“ das Recht, die Wartung bis zur Begleichung der Schuld für die gesamte Laufzeit dieses Vertrages auszusetzen.
3.3. Die Kosten für laufende oder größere Reparaturen von Elektroinstallationen des „Kunden“ werden gemäß dem DBN der Ukraine ermittelt und spiegeln sich im Abnahmezertifikat wider.
4. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN.
4.1. Für die Verletzung der aus dem Vertrag übernommenen Verpflichtungen tragen die Parteien die gegenseitige Verantwortung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften. Für wiederholt grobe Verstöße Betriebsbedingungen von Maschinen, Anlagen „Auftragnehmer“ hat das Recht, den Vertrag einseitig zu kündigen.
Der „Auftragnehmer“ ist verpflichtet, den „Auftraggeber“ über alle Verstöße beim Betrieb elektrischer Anlagen schriftlich in Form einer Abmahnung zu informieren, in der die festgestellten Verstöße und Mängel benannt und dem „Auftraggeber“ zur Kenntnis gebracht werden. bis zur Beseitigung aller Verstöße ist der Betrieb von elektrischen Betriebsmitteln, mit denen dieser Verstoß im Zusammenhang steht, strengstens untersagt, wobei die Verantwortung für den sicheren Betrieb solcher (defekter) elektrischer Betriebsmittel beim „Kunden“ liegt.
4.2. Der „Auftragnehmer“ ist für den technischen Zustand von elektrischen Anlagen, elektrischen Maschinen, ausgestattet mit dem „Auftraggeber“ und die betriebsbereite Instandhaltung nur dann verantwortlich, wenn der „Auftraggeber“ die Ziffern 1 und 2.4 dieser Vereinbarung erfüllt.
4.3. Der „Auftraggeber“ ist verpflichtet, den Leiter des „Auftragnehmers“ unverzüglich über das Versäumnis oder die unsachgemäße Ausführung von Arbeiten durch das Personal des „Auftragnehmers“ zu informieren.
4.4. Die Parteien legen fest, dass alle möglichen Ansprüche im Rahmen dieser Vereinbarung innerhalb von 3 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Forderung geprüft werden müssen.
4.5. Alle Streitigkeiten, bei denen keine Einigung erzielt wurde, werden gemäß der geltenden Gesetzgebung der Ukraine beigelegt.
